Договор на монтажные услуги

Содержание статьи:

Договор на монтажные услуги

г.Владимир « _ » 200 года

, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» работы по ремонту квартиры по адресу: .

1.2. Работы по настоящему договору выполняются из материалов «Заказчика».

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Стоимость работ составляет .

2.2. Оплата по настоящему договору производиться поэтапно. Авансовый платёж составляет и производится путём передачи денежных средств «Заказчиком» «Подрядчику» в течении 3 (трёх) рабочих дней после подписания настоящего договора.

2.3. Окончательный расчёт производиться на основании подписанных и принятых к оплате актов приёмки выполненных работ, предъявленных «Подрядчиком» не позднее 28 числа отчётного месяца, с учётом погашения авансовых платежей.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работы устанавливается с « » 200 г. до полного выполнения обязательств сторон, но не позднее « » 200 г.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. «Подрядчик» обязан:

4.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в объёме и в сроки, указанные в п.3.1., и сдать указанные работы в порядке, установленном строительными нормами и правилами.

4.1.2. Устранять все дефекты в работах.

4.1.3. Доставлять все необходимые для выполнения работ инструменты и оборудование, осуществлять их приёмку, разгрузку, складирование и передачу для производства работ.

4.1.4. Обеспечить высокое качество работ с гарантией на 1 год с момента подписания приёмо-сдаточного акта о выполнении работ.

4.2. «Заказчик» обязан:

4.2.1. Передать «Подрядчику» для выполнения работ необходимые материалы, обеспечить водой, бытовыми помещениями.

4.2.2. Обеспечить оплату всех производственных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.2.3. Обеспечить «Подрядчику» предоставление возможности выполнения работ (фронта работ) в соответствии со сроками.

4.2.4. Осуществлять приёмку работ и подписание приёмо-сдаточного акта в течении 3 дней с момента предъявления «Подрядчиком» выполненных работ к сдаче.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков выполнения работ «Подрядчик» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение сроков платежей «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» пени в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.

5.3. В случае обнаружения недостатков в пределах сроков, установленных законодательством и настоящим договором к «Подрядчику» применяются меры в соответствии со ст.737 ГК РФ.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

6.2. Споры по настоящему договору, неурегулированные сторонами, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3. Во всём ином, не предусмотренном настоящим договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства РФ.

6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми участниками настоящего договора.

6.5. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, либо основаниям, с предусмотренным ГК РФ, с возмещением понесённых убытков.

6.6. При расторжении договора по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика», незавершённые работы передаются «Заказчику» и оплачивает «Подрядчику» стоимость выполненных работ в объёме, определяемом ими совместно.

7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Договор на шеф монтажные и пусконаладочные работы

Однако, следует отметить, что в процессе оказания услуг может возникать некий результат этой деятельности. Я полагаю, что процесс монтажа оборудования все-таки не создает новой вещи и не модернизирует ранее существовавшую вещь. В рамках договора для заказчика имеет важность именно сам процесс монтажа, то есть деятельность исполнителя по установке оборудования. А сам факт установки является следствием оказания услуги.Подскажите, кто сталкивался с подобным вопросом? Монтаж оборудования — это все-таки услуги или работы? Особенно данный вопрос интересен в рамках налогового учета. Если у кого-нибудь имеется практика поделитесь или укажите ссылку, где можно ознакомиться с практикой.Заранее благодарен всем, кто откликнется. UM2015 Пользователь Сообщений: 49 Re: МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ — работа или услуга? Цитата: Сообщение от UM2015 Добрый день, коллеги!Возник спор с бухгалтером.

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Время, затраченное шефмонтажным персоналом завода-изготовителя на устранение дефектов оборудования на месте монтажа, обнаруженных при производстве монтажных работ и возникших не по вине заказчика-застройщика, заводу-изготовителю не оплачивается. Специалисты завода-изготовителя обязаны выполнять действующие на месте монтажа инструкции по технике безопасности при производстве работ, не создавая опасных условий как для себя, так и для окружающих.
По окончании монтажа и пусконаладочных работ представители заказчика-застройщика и завода-изготовителя составляются и подписываются протокол о готовности оборудования к окончательным испытаниям или комплексному опробованию оборудования, или к пуску в эксплуатацию. В протоколе указывается оценка качества произведенного монтажа оборудования в целом, а при необходимости — то и отдельных машин и агрегатов.

Шеф-монтажные и пусконаладочные работы

Вашему получается результата нет? При услугах важен процесс и деятельность, а в подряде — результат — мне, кажется, в определение предмета все указано. Ссылка на ОКВЭД ничего не дает,при монтаже некоторого оборудования /на ряде объектов требуется СРО, а вот при шеф-монтаже нет, как Вы думаете почему? Undine Местный Сообщений: 215 Re: МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ — работа или услуга? Цитата: Сообщение от Undine а кто спорит-то? а почему нет овеществленного результата? оборудование смонтировано, с определенные действия в результате, которого оно появился овеществленный результат (например, купили трансформаторную подстанцию,а затем вмонтировали ее в какой-нибудь комплекс — по Вашему получается результата нет? При услугах важен процесс и деятельность, а в подряде — результат — мне, кажется, в определение предмета все указано.

Руководитель группы специалистов завода-изготовителя является официальным его представителем на месте монтажа оборудования и уполномочен решать все вопросы, возникающие в процессе монтажа, наладки и пуска оборудования в эксплуатацию. Представители заказчика-застройщика и завода-изготовителя совместно составляют график проведения монтажных и шефмонтажных работ, а также вскрытия ящиков, которое производится в присутствии пред* ставителя завода-изготовителя.

Договор на шеф монтажные и пусконаладочные работы

Ссылка на ОКВЭД ничего не дает,при монтаже некоторого оборудования /на ряде объектов требуется СРО, а вот при шеф-монтаже нет, как Вы думаете почему? Спасибо за проявленный интерес. После проделанной работы по установлению истины, соглашусь с тем, что монтаж оборудования это все таки работы. В соответствии с п.1 статьи 702 ГК РФ одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В силу п.1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Однако в отличие шефмонтажа шефналадка за счет капитальных вложений не оплачивается и производится за счет средств основной деятельности предприятия (стройки) или получаемого им кредита Госбанка СССР. При шефналадке осуществляется техническое руководство комплексом работ по обеспечению работоспособности оборудования в объеме поставки завода-изготовителя, его доводке и наладке с целью подтверждения гарантийных технико-экономических показателей в соответствии со стандартами или техническими условиями, а также при предпусковых и пусковых операциях, испытаниях оборудования и его освоения на объекте заказчика-застройщика в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.
На стройках и предприятиях, расположенных в местностях, где нет гостиниц, в смете могут быть отражены затраты на меблировку жилых помещений, а также служебных помещений, где это предусмотрено контрактом. Стоимость меблировки помещений не должна превышать норм меблировки гостиниц «Интурист».

  • поставка запасных частей и расходных материалов;
  • организация доставки и сопровождения грузов.

Метрологическая служба обеспечивает выполнение следующих функций:

  • разработка программ и методик испытаний;
  • испытание опытных образцов, апробация технической документации (рабочих чертежей, технологических инструкций, технических условий, методик по отладке и испытаниям и др.), оформление актов проведенных испытаний;
  • разработка методик метрологической аттестации измерительных каналов, проведение (совместно с представителями ЦСМ) необходимых метрологических аттестаций;
  • составление паспортов на выпускаемую опытным производством продукцию.

Опытное производство группы компаний «Элтикон» укомплектовано новейшим оборудованием, инструментом, измерительными приборами, в том числе стендами для проведения испытаний.
UM2015 Пользователь Сообщений: 49 Благодарность от: МладшийЮрист Re: МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ — работа или услуга? UM2015, Согласна! Судебная практика чаще всего именно по этим критериям склоняется к определению монтажа как «работы», и даже более точно — эти работы квалифицируются судами как «сопутствующие». Кроме того, по услугам в теории можно даже акт никакой не составлять, а вот по монтажу акт будет обязательным атрибутом. БИКОшечка Местный Сообщений: 108 Re: МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ — работа или услуга? Однозначно — работы — об этом много раз указывалось в судебной практике suspense Местный Сообщений: 172 Re: МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ — работа или услуга? а может ли поставщик (торговая компания) заниматься монтажом поставленного оборудования? Сергей Д.

Договор на шеф монтажные работы и обучения образец

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

2.2. Общая цена настоящего Договора составляет рублей.

2.3. Указанная цена, оплачиваемая в рублях, не содержит российский НДС на предоставляемые Исполнителем на территории Российской Федерации Услуги. Цена на Услуги без учета НДС остаётся твердой и не подлежит изменению после подписания Договора.

3.1. Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом: 3.1.1.

Оплата работ по шеф-монтажу производится после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №4) путем перевода денежных средств на р/счет Исполнителя согласно выставленному счету в течение рабочих дней.

Договор на шеф монтажные работы и обучения образец

Весь комплекс монтажных и пуско-наладочных работ (включая обкатку оборудования) производится Подрядчиком в течение ______ рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п. 2.2, и его подтверждения. 3.3. Обкатка холодильного оборудования производится в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента пуска.

Выполнение монтажных, шеф-монтажных, пусконаладочных работ, обучение персонала Заказчика Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ Шеф-монтаж и пуско-наладка Оборудования осуществляется в «Описание услуг»; Приложение №3 Форма «Акта сдачи-приемки Услуг» Опытное производство группы компаний «Элтикон» укомплектовано новейшим оборудованием, инструментом, измерительными приборами, в том числе стендами для проведения испытаний.

11.2. Все споры, разногласия или требования, возникшие или возникающие в будущем из настоящего контракта или в связи с ним, за исключением дел общей подсудности, подлежат разрешению в суде. 11.3. Затем стороны подписывают «Акт ввода оборудования в эксплуатацию.» 9.7. С момента подписания «Акта ввода оборудования в эксплуатацию» вступает в силу гарантийный период и условия гарантии.

2.3. Указанная цена, оплачиваемая в рублях, не содержит российский НДС на предоставляемые Исполнителем на территории Российской Федерации Услуги. Цена на Услуги без учета НДС остаётся твердой и не подлежит изменению после подписания Договора.

3.1. Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом: 3.1.1.

Оплата работ по шеф-монтажу производится после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №4) путем перевода денежных средств на р/счет Исполнителя согласно выставленному счету в течение рабочих дней.

Образец договора с шеф монтажем

Договор подряда может быть направлен на переработку вещи или изготовление новой. В этом случае право собственности на результат работ будет передаваться Заказчику.

Наша фирма сотрудничает с корпорацией ЗАО «ЭнергоТехМонтаж-Холдинг», которая специализируется на строительстве и обустройстве котельных, ТЭЦ и других объектов энергетики с 1957 года (!).

Несмотря на перестройку и лихолетье девяностых руководство корпорации в лице Генерального директора Медведева Геннадия Степановича сумело сохранить … → Наше тепловое оборудование — насос-теплогенератор (марка НТГ) –сложное полнокомплектное оборудование, которое требует высококвалифицированного труда по подбору, шеф-монтажу и введению его в эксплуатацию.

Образец договора шеф монтажных работ

Образец договора шеф монтажных работ

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Образец договора шеф монтажных работ

Поэтому договор на привлечение сторонних специализированных организаций к проведению шефмонтажных работ должен заключаться заводом-изготовителем.

  • настройка и наладка оборудования;
  • проверка работоспособности оборудования на холостом ходу и в рабочем режиме с проверкой соответствия рабочих характеристик заявленным;
  • изготовление тестовых образцов деталей с использованием функций оборудования (в отдельных случаях возможно изготовление деталей по чертежам и требованиям заказчика);
  • консультация и инструктаж персонала заказчика по вопросам связанных с эксплуатацией и техническим обслуживанием оборудования.
  • Необходимо обратить внимание, что все работы выполняются силами наших специалистов и это кардинальное отличие от общего определения.

В чём разница между пуско-наладочными и шеф-монтажными работами?

Для того чтобы разобраться в этом вопросе необходимо определить понятие пусконаладочных работ.

Л╥-iЯлu/·Yфбp Ж▒≤ЬAL·фб#╟ювxd+аВ’С│Ц÷├xly !UДоО└qp^Ф чxЙL▄ /(┐gи≈0IЯ0╥╓к═qР╞▒,!xь╨╔?OаxN┌Ж≤г┬■\ЦВ@Mt0vцвББЕЮЪ─аf8Ъ! dЫ▌Щ│ъиА©гVяxBс┘72ЮQЬ’жШЭ⌡Q╡y

Договор на строительно-монтажные работы 2018 образец скачать бесплатно

Договор на строительно-монтажные работы 2018 образец скачать бесплатно

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

г._________________ ____ ___________ 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Одуванчик» (ООО «Одуванчик»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Тихонова Максима Александровича, действующего на основании устава, с одной стороны и ИП Первенцев Владислав Иванович, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск работу по строительству
жилого дома в соответствии с технической документацией, представленной Заказчиком, в срок, установленный настоящим договором.

Проект разработан ООО «Ласточка» и утвержден Заказчиком 01.02.2017.

Состав и содержание технической документации: план строительного участка, технико-
экономическое обоснование, поэтажные чертежи, пояснительная записка и другие материалы, необходимые для осуществления строительства.

Срок представления технической документации Заказчиком: три дня с момента заключения
настоящего договора.

Правомочия Заказчика в отношении земельного участка, предоставляемого под строительство жилого дома, подтверждаются Свидетельством о праве собственности от 20.12.2015 № 2. Разрешение на строительство от 20.01.2017 № 2 выдано Комитетом государственного
строительного надзора г. Москвы.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненную Подрядчиком работу, указанную в п. 1.1 настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Выполненная в соответствии с п. 1.1 настоящего договора работа оплачивается по цене,
согласованной Заказчиком и Подрядчиком. Стоимость работы по настоящему договору
устанавливается в сумме 5 000 000 рублей в соответствии со сметой, определяющей цену работ.

Смета является неотъемлемым приложением к настоящему договору.

Оплате Заказчиком подлежат все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с технической документацией и сметой.

2.2. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком к оплате после подписания сторонами акта сдачи-приемки работы.

2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненную Подрядчиком и принятую к оплате работу в
двухдневный срок со дня подписания акта сдачи-приемки работы, при условии что работа выполнена надлежащим образом и в срок, установленный в настоящем договоре, либо с согласия Заказчика досрочно.

2.4. Оплата работ производится путем перечисления Заказчиком суммы, указанной в п. 2.1 настоящего договора, на расчетный счет Подрядчика.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок начала работ устанавливается: 13 февраля 2017 года.

3.2. Срок окончания работ устанавливается: 01 февраля 2018 года.

3.3. Сроки сдачи промежуточных этапов выполнения работ:

3.3.1. 01 апреля 2017 года.

3.3.2. 01 августа 2017 года.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком.

4.2. Настоящий договор заключен на срок до 10 апреля 2015 года. В случае если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1. Строительные работы осуществляются иждивением Подрядчика.

5.2. Заказчик обязуется предоставить следующие материалы и оборудование, необходимые для
строительства: бетономешалку, кирпичи, пеноблок, газобетон, растворонасосы, подъемное
оборудование, леса строительные, стремянки, арматуру.

5.3. Сроки завоза материалов и оборудования по видам: материалы – до 25 декабря 2016 года,
оборудование – до 30 декабря 2016 года.

5.4. Затраты по доставке и разгрузке материалов и оборудования несет Заказчик.

5.5. Приемка материалов и оборудования осуществляется представителями Заказчика и Подрядчика и оформляется актом приемки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. За просрочку выполнения работы Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от
суммы договора и пени из расчета 3% от суммы договора за каждый день просрочки.

6.2. За несохранность завезенных Заказчиком материалов и оборудования Подрядчик несет
ответственность в виде замены на равноценное оборудование либо возмещения двукратной цены материалов и расходов Заказчика.

6.3. За допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и
обязательных для сторон настоящего договора строительных нормах и правилах, Подрядчик за
каждый случай отступления от указанных требований обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от суммы договора.

6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

6.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. Подрядчик обязан направлять Заказчику письменное извещение при завершении каждого
промежуточного этапа строительства, указанного в п. 3.3 настоящего договора, и при окончании всех строительных работ.

7.2. В срок три дня с даты получения извещения Заказчик обязан приступить к приемке
соответствующего этапа или всей работы (завершенного строительством объекта).

7.3. Приемка каждого этапа работы и завершенного строительства объекта оформляется двусторонним актом сдачи-приемки, подписываемым ИП Первенцевым В.И. со стороны Подрядчика и генеральным директором М.А. Тихоновым со стороны Заказчика.

7.4. Заказчик, принявший работы с явными недостатками, не лишается права заявить о них в течение двух лет со дня приемки соответствующего этапа или завершенного строительства объекта.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ООО «Одуванчик»
105100, г. Москва, ул. Ивановская, д. 11, офис 10
Тел./ф: (495)5551010
ИНН 7700000000, КПП 770000000
Р/с 40802810400000001111
в АКБ «Северный»
БИК 044583111

ИП Первенцев Владислав Иванович
4500 100200, ОУФМС ГОРОДА МОСКВЫ (500-100), 20.10.2001 г.

Адрес места регистрации: 105100, г. Москва, ул. Мира, д. 5, кв. 20

Что являют собой шеф-монтажные работы

В законе нет определения «шеф-монтажные работы это». Такая ситуация приводит к тому что нет любых стандартов, касающихся определения качества проведенных работ. На данный момент существует всего одно пояснение, которое подразумевает выполнение монтажных действий такого плана, подключение, наладка оборудования. Они проводятся персоналом заказчика, под присмотром и руководством персонала поставщика.

Зачастую под шеф-монтажными работами подразумевается определенный набор задач, которые выполняются, согласно соглашению, среди них:

  1. Консультации, касательно выбора и покупки оборудования.
  2. Контроль состояния товара в процессе транспортировки.
  3. Технологический контроль при поставке установке.
  4. Предварительный осмотр и диагностика.
  5. Наладка и регулировка при первом пуске оборудования.

К подомным действиям можно отнести:

  • Исправление дефектов, возникших в процессе производства.
  • Работы по подготовке перед установкой.
  • Демонтаж старого оборудования.
  • Перевозка к месту монтажа, по необходимости хранение.

Важно! При заключении шеф-монтажных сделок оговариваются все даже самые мелкие моменты, которые могут повлиять на процесс монтажа.

Суть услуг

Суть шеф-монтажных манипуляций в том, что специалисты своего дела проведут все необходимые манипуляции для того чтобы оборудование изготовленное ним заработало так как нужно. Причем рабочих для выполнения подобных задач выбирает заказчик, по крайней мере, он имеет на это полное право. Хотя в этом случае за качество именно установочных манипуляций отвечает сам заказчик.

Шеф-монтаж – это гарантия правильности выбора оборудование, его установки, устранение мелких недочетов, которые не были заметны в процессе производства. Часто подобные специфические услуги недооцениваются в первую очередь производителями, ведь неправильный монтаж, а особенно первый пуск оборудование опасен последующим проблемами в работе, а значит обращением за гарантийным обслуживанием.

Договор и план работ

Для того чтобы договор на подобные действия был юридически значимый, нужно привлечение юриста, который бы мог провести проверку всех пунктов соглашения. Также в соглашении должно быть точно описано, какие именно монтажно-наладочные манипуляции должны быть проведены:

  1. Оговорены виды экспертно-консультационных работ.
  2. Порядок, правила проведения монтажных, пуско-наладочных действий.
  3. Обязанности сторон: специалиста и заказчика.

Каждый проект требует создания индивидуального и продуманного плана, согласно которого и будут выдерживаться сроки и порядок манипуляций. Все это зависит от направления деятельности заказчика, оборудования, которое покупается, условий его установки и других важных специфических моментов.

Важно! Направление деятельности, такое как шеф-монтажные работы относительно новое, поэтому в ближайшее время вполне вероятно, что появятся нормативные акты регламентирующие порядок проведения такой деятельности.

Стоимость услуг

Цена зависит от многих факторов, зачастую, оценивается в 2-3, реже 5 и более тысяч рублей за день работы специалиста или бригады. Тарифы устанавливаются индивидуально для каждого случая проведения. Тут действует правило, чем больше спектр услуг и длительность работ, тем дороже. Конечно, влияет на стоимость и то, у какой компании заказывается услуга, причем на одни те же работы цена может очень сильно отличаться.

Шеф-монтажные работы выгодны для всех сторон, как ни посмотреть. Покупатель оборудования гарантировано получает правильный монтаж и наладку, по необходимости первый запуск. Продавец (производитель) меньше проблем с последующим гарантийным обслуживанием. Компании, предоставляющие шеф-монтажные услуги – доход за свои профессиональные навыки.

Еще по теме:

  • Статья 11 фз 173-фз Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" С изменениями и дополнениями от: 25 июля, 31 декабря […]
  • Ст 386 тк рф с комментариями Статья 386 ТК РФ. Срок обращения в комиссию по трудовым спорам (действующая редакция) Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В […]
  • Полномочия органов местного самоуправления в налоговой сфере Полномочия органов местного самоуправления в налоговой сфере 6. Виды налогов и сборов РФ. Полномочия органов власти различных уровней в области налогообложения. Налоги и налогообложение Каждый вопрос экзамена может иметь несколько […]
  • Комментарий ст 139 тк рф Комментарий ст 139 тк рф Автострахование Жилищные споры Земельные споры Административное право Участие в долевом строительстве Семейные споры Гражданское право, ГК РФ Защита прав потребителей Трудовые […]
  • Воинская часть в заречном пензенской области Войсковая Часть 3473 информация актуальна на 25.10.2018 на карточке организациис учетом всех используемыхисточников данных."> разделы Анкета Реквизиты Учредители Госзакупки Арбитраж Проверки ФССП Связи ОКВЭД Выписка […]
  • 5 коллегия адвокатов 5 коллегия адвокатов ВНИМАНИЕ. С 28 ИЮЛЯ 2014 ГОДА НАШЕ АДВОКАТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ МОСКОВСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ "V МОСКОВСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ" Адвокат ( лат. advocatus — от advoco — приглашаю) — лицо, профессией которого […]